← § 8 VOB/A - Abschnitt 1
§ 8b VOB/A - Abschnitt 1 →

§ 8a VOB/A - Abschnitt 1

Allgemeine, Besondere und Zusätzliche Vertragsbedingungen

(1)

In den Vergabeunterlagen ist vorzuschreiben, dass die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen (VOB/B) und die Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen für Bauleistungen (VOB/C) Bestandteile des Vertrags werden. Das gilt auch für etwaige Zusätzliche Vertragsbedingungen und etwaige Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen, soweit sie Bestandteile des Vertrags werden sollen.

(2)
  1. Die Allgemeinen Vertragsbedingungen bleiben grundsätzlich unverändert. Sie können von Auftraggebern, die ständig Bauleistungen vergeben, für die bei ihnen allgemein gegebenen Verhältnisse durch Zusätzliche Vertragsbedingungen ergänzt werden. Diese dürfen den Allgemeinen Vertragsbedingungen nicht widersprechen.

  2. Für die Erfordernisse des Einzelfalles sind die Allgemeinen Vertragsbedingungen und etwaige Zusätzliche Vertragsbedingungen durch Besondere Vertragsbedingungen zu ergänzen. In diesen sollen sich Abweichungen von den Allgemeinen Vertragsbedingungen auf die Fälle beschränken, in denen dort besondere Vereinbarungen ausdrücklich vorgesehen sind und auch nur soweit es die Eigenart der Leistung und ihre Ausführung erfordern.
(3)

Die Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen bleiben grundsätzlich unverändert. Sie können von Auftraggebern, die ständig Bauleistungen vergeben, für die bei ihnen allgemein gegebenen Verhältnisse durch Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen ergänzt werden. Für die Erfordernisse des Einzelfalles sind Ergänzungen und Änderungen in der Leistungsbeschreibung festzulegen.

(4)
  1. In den Zusätzlichen Vertragsbedingungen oder in den Besonderen Vertragsbedingungen sollen, soweit erforderlich, folgende Punkte geregelt werden:

    a)
    Unterlagen (§ 8b Absatz 3; § 3 Absatz 5 und 6 VOB/B),
    b)
    Benutzung von Lager- und Arbeitsplätzen, Zufahrtswegen, Anschlussgleisen, Wasser- und Energieanschlüssen (§ 4 Absatz 4 VOB/B),
    c)
    Weitervergabe an Nachunternehmen (§ 4 Absatz 8 VOB/B),
    d)
    Ausführungsfristen (§ 9; § 5 VOB/B),
    e)
    Haftung (§ 10 Absatz 2 VOB/B),
    f)
    Vertragsstrafen und Beschleunigungsvergütungen (§ 9a; § 11 VOB/B),
    g)
    Abnahme (§ 12 VOB/B),
    h)
    Vertragsart (§§ 4, 4a), Abrechnung (§ 14 VOB/B),
    i)
    Stundenlohnarbeiten (§ 15 VOB/B),
    j)
    Zahlungen, Vorauszahlungen (§ 16 VOB/B),
    k)
    Sicherheitsleistung (§ 9c; § 17 VOB/B),
    l)
    Gerichtsstand (§ 18 Absatz 1 VOB/B),
    m)
    Lohn- und Gehaltsnebenkosten,
    n)
    Änderung der Vertragspreise (§ 9d).
  2. Im Einzelfall erforderliche besondere Vereinbarungen über die Mängelansprüche sowie deren Verjährung (§ 9b; § 13 Absatz 1, 4 und 7 VOB/B) und über die Verteilung der Gefahr bei Schäden, die durch Hochwasser, Sturmfluten, Grundwasser, Wind, Schnee, Eis und dergleichen entstehen können (§ 7 VOB/B), sind in den Besonderen Vertragsbedingungen zu treffen. Sind für bestimmte Bauleistungen gleichgelagerte Voraussetzungen im Sinne von § 9b gegeben, so dürfen die besonderen Vereinbarungen auch in Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen vorgesehen werden.
← § 8 VOB/A - Abschnitt 1
§ 8b VOB/A - Abschnitt 1 →


Über das Projekt & Impressum